舟山城联实业有限公司2000吨级公共通用码头工程施工

舟山城联实业有限公司2000吨级公共通用码头工程施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目 舟山城联实业有限公司2000吨级公共通用码头工程 已由 舟山高新技术产业园区管理委员会 以舟高新审批[2024]12 号文批准建设，施工图已由舟山市港航和口岸管理局以 浙舟港航交许[2024]5000009号 批复，招标人为舟山城联实业有限公司，资金来源为自筹,资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见舟山市公共资源交易服务平台（http://zsztb.zhoushan.gov.cn/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）。

2. 项目概况与招标范围  

2.1项目概况：本工程新建1座2000吨级公共通用码头，采用突堤港池式布置型式，东西两侧各布置1个2000吨级泊位，货种主要为渣土、砂石料、钢材，设计吞吐量为400万吨/年，设计通过能力420万吨/年，泊位使用岸线长度为132m，配套建设相应的装卸工艺、给排水、消防、供电、通信、环保等设施。

2.2招标范围：

本次招标为一个施工标段。主要工作内容：本项目施工图范围内水工建筑物工程、供电工程、通信工程、给排水工程、消防工程、设施设备安装、环保工程等施工及缺陷责任期缺陷修复。

施工计划工期： 330 日历天，缺陷责任期 24 个月。

3. 投标人资格要求

3.1凡具有独立法人资格、港口与航道工程施工总承包三级及以上资质（根据浙建建发【2023】98号文件，该资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态，发布日期为2024年10月14日），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并符合资格审查条件要求的施工单位均可参加投标。

3.2与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标，否则按否决投标处理。

3.3在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人。

3.4本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2024年9月27日～2024年10月9日在舟山市公共资源交易服务平台（http://zsztb.zhoushan.gov.cn/）进行网上投标登记，同时网上下载招标文件及图纸等。

注：投标人在投标登记前须自行登录“舟山市公共资源交易服务平台”（详情请点击以下网页查看：http://zsztb.zhoushan.gov.cn/），对投标单位进行网上注册，并购买CA数字证书方可登录新系统。已经注册或登记成功的单位不得重复注册。以上所注如有不明确之处请咨询软件公司，客服电话4008503300或者舟山电子招投标支持群384041593。

4.2潜在投标人对招标文件有疑问的，通过网上交易平台提交。招标人通过网上交易平台发布补充（答疑、澄清、修改）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5．投标文件的递交

5.1招标人不统一组织投标人进行现场踏勘，不召开投标预备会，投标人视需要可自行前往现场踏勘。

5.2投标文件递交的截止时间为2024年10月17日9时00分，投标人必须在上述时间之前在线制作投标文件并加密上传；投标人应按投标人须知前附表的要求参加开标会议，对上传的投标文件进行解密。

5.3 逾期上传的或者因投标人自身原因上传失败的或上传至系统的电子投标文件未加密的或投标人文件无法解密的或未按要求递交投标保证金的投标文件，招标人不予受理。

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在舟山市公共资源交易服务平台（http://zsztb.zhoushan.gov.cn/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）上发布。

7．联系方式

招标人名称：舟山城联实业有限公司

招标人地址：舟山市临城街道田螺峙路480号城投大厦17楼

联 系 人：方先生

联系电话：0580-2296000      

招标代理人名称：浙江静远工程管理有限公司

招标代理人地址：舟山市临城合兴路中昌国际大厦19楼1912

联 系 人：黄麒云

联系电话：0580-2610879

附 录

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

附录2  资格审查条件（财务最低要求）

附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

注：投标人有行贿犯罪行为认定以中国裁判文书网查询结果为准（时间以法院判决书判决日期为准）。

附录5  资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）

注：1、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为认定：以中国裁判文书网查询结果为准，时间以法院判决书判决日期为准。

2、在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3、拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

a.若合同工程协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

b.若合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”；

c.该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4、“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

5、投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书（B类）信息以及项目技术负责人的职称证信息、安全生产考核合格证书（B类）信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，须在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件或截图。