关于阳新县第一中学教学楼、学生宿舍等建设（EPC）项目的招标公告

阳新县第一中学教学楼、学生宿舍等建设（EPC）项目招标公告

招标编号：131-2024GC-088

1. 招标条件

　　本招标项目阳新县第一中学教学楼、学生宿舍等建设（EPC）项目已由阳新县发展和改革局以阳发改审批[2024]7号文批准建设，财政计划备案编号（420222-2024-01544），项目业主为阳新县第一中学，建设资金来自上级资金及地方配套资金 ，资金已落实，项目出资比例为 100% ，招标人为阳新县第一中学，招标代理机构为至诚工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工、设计总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

建设地点：阳新县第一中学校区内 。

建设规模：新建地上总建筑面积 15015 平方米，其中教学楼建筑面积 5041.6 平方米，学生宿舍建筑面积 6954.98 平方米，体育场（室内）建筑面积3018.64平方米等相关附属工程。

其他： /。

2.2 招标范围：本项目采用设计施工（EPC)总承包方式，承包人主要工作包含本建设项目达到验收合格标准的全部设计、施工内容。即工程设计施工总承包按照合同约定承担工程设计，设计范围内的初步设计深化、施工图设计、图审及相关配套服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。包括不限于下列内容：

（1）设计部分：完成本项目设计红线范围内的初步设计深化、施工图设计等设计工作内容，根据初步设计的批复的项目总投资进行限额设计。包含建筑、结构（含钢结构）、给排水、暖通、电气、室外管网、景观绿化（含室外广场、道路、室外运动场）、装修设计（含体育场和宿舍）、建筑智能化、绿色建筑、太阳能设计、施工图报审和后续现场配套服务等所有工作内容。以上设计部分必须达到建设项目交付标准所要求的设计内容。遵照国家、建设部及有关部门颁布的相关设计规范、施工规范等进行施工图设计和施工服务。设计的深度应满足建设部现行有关文件要求，并通过发包人组织的审查。

（2）施工部分：完成本项目所有施工工作、施工实施建设阶段、安装、资料编制归档、施工至工程竣工验收、结算编制、竣工图编制、工程保修以及项目移交并配合业主办理报建、报批、相关部门结（决）算审计等工作，包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包竣工验收通过及相关配合服务。

标段划分： / 。

计划工期：365日历天，计划开始工作日期 2024年9月 。

合同估算价：工程建安费5200万元；设计费（含图审）112万元,最终价格以实际完成工程量计算。

2.3 其他：设计文件的内容和深度应符合和达到国家规定、工程质量目标达到国家规定的验收合格标准。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：

3.1.1 独立企业法人资格并依法取得有效的企业营业执照。

3.1.2 资质要求：

①设计资质：设计单位须具有建设行政主管部门核发的有效期内的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质；

②施工资质：施工单位须具有建设行政主管部门核发的有效期内的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并具有合格有效的安全生产许可证。

3.1.3 项目人员要求：①投标人拟派的项目经理（项目总负责人）须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；②设计负责人须具备一级注册建筑师执业资格；③施工负责人具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。（本项目的项目施工负责人可以和总负责人（项目经理）是同一人）④项目施工技术负责人必须具有建筑工程相关专业中级及以上工程师职称或建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。⑤施工项目管理机构还应配备具有岗位证的施工员、安全员、质量员、材料员、资料员、劳务员、标准员等相应专业管理人员，其中安全员还应具备有效的安全生产考核合格证书（C证）；⑥项目管理机构成员须提供本单位为其缴纳本项目招标公告发布之日前六个月的社保证明。

3.1.4 业绩要求：投标人（联合体任意一方）（以合同签订时间为准），至少承担过一个投资额在5000万元及以上的建筑工程施工或EPC总承包的项目业绩。投标人提供的业绩信息必须是县级及以上公共交易服务平台中标公示截图、中标通知书、合同。

3.1.5 财务要求：投标人近三年财务状况良好。

3.1.6 信誉要求：（1）没有被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；没有被暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上行政主管部门（住建、水利、或公共资源交易中心）或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；财产没有被接管或冻结，没有被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；近三年没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题；未被列入湖北省公共资源招标投标信用信息平台黑名单；近三年没有拖欠农民工工资情况；（2）没有被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；（3）没有被最高人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单；（4）近三年投标人及其法定代表人和拟任项目经理（项目总负责人）、设计负责人没有被人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为；（5）本项目不接受在阳新县公共资源交易监督管理局有不良记录的企业投标。

3.2 本次招标  接受  联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

1）联合体只能由不超过 三 家成员组成。

2）联合体牵头单位必须是建筑工程施工总承包单位。

3）联合体各方应签订联合体协议书，明确牵头人及各方权利义务。

4）组成联合体应符合法律法规对联合体投标的有关规定，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目投标。

3.3本项目属于政府采购工程。项目未预留份额专门面向中小企业采购。执行支持中小企业发展政策。采购标的对应的中小企业划型标准所属行业：建筑业。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，在投标前，应当在黄石市公共资源交易中心办理并领取CA数字证书方可付费下载招标文件。具体操作详见《黄石市公共资源交易中心门户网站数字证书电子签章办理通知》

4.2 办理CA数字证书后，请于2024年 8月08日至2024年8 月13日17时30分止（北京时间、下同），通过互联网使用CA数字证书登录"阳新县工程建设电子交易平台（以下简称“电子交易平台”)（https://yxgcjs.hsztbzx.com/login）"，明确所投标段，下载招标文件、工程量清单文件、施工图纸等。未按规定下载招标文件的，其投标将被否决。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为2024年 8 月28 日9时00分。

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6. 投标相关事宜

6.1投标人资格要求详见招标文件第二章附件“投标人资质条件、能力和信誉”；

6.2本项目采用“不见面开标”方式，操作方式详见招标文件。

7. 评标办法

7.1本次招标评标办法采用 综合评估法 ；

7.2本次招标评标方式采用远程异地评标。

8. 投标注意事项

投标人在电子交易系统进行高频证照免证明、合同网上签订、政府采购工程项目工程款网上查询.具体操作阳新县人民政府网招标采购栏目中招标投标办事指南的高频证照免证明等操作手册网址：http://www.yx.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zbcg/zbtbbszn/202309/t20230914_1050510.html。

9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在黄石市公共资源交易网、阳新县人民政府网上发布。

10. 联系方式

1.招标人：阳新县第一中学

地   址：阳新县兴国镇

联系人：曹晓晖

电话：13807239011

2.招标代理机构：至诚工程咨询有限公司

地    址：阳新县财政局隔壁中国平安后面二单元301室

联系人：李红云 

电话：15347299507

3.综合监管机构：阳新县政务服务和大数据管理局公共资源交易监督管理股

地址：阳新县市民之家四楼

电话：0714-7319782

投诉网址：http://www.yx.gov.cn/zmhd/bmzqlxdh/202203/t20220303_884383.html

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024年 8 月 08 日

备注： “在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。