当前位置： 工程项目 > 项目详情

桂丹西路（西二环-仙岗村委）段交通疏导工程

发布时间： 2024-06-24
查看原文
摘要信息
招标单位 佛山市南海区丹灶镇城建和水务办公室 地区 广东佛山
发布时间 2024-06-24 项目编号 2403-440605-04-01-987736
投标截止时间 2024-07-15 开标时间 2024-07-15
项目分类 招标 行业分类 市政，房建，水利
相关产品 道、排、交、路、信
联系方式
共 2 条 收起
杨小姐 0757-85430016
余春龙 86319790
正文内容
Report
广东省工程建设项目招标公告
投资项目代码  2403-440605-04-01-987736
投资项目名称  桂丹西路（西二环-仙岗村委）段交通疏导工程
招标项目名称  桂丹西路（西二环-仙岗村委）段交通疏导工程
标段（包）名称  桂丹西路（西二环-仙岗村委）段交通疏导工程 公告性质 正常
资格审查方式 资格后审
招标项目实施
（交货）地点

佛山市南海区丹灶镇桂丹西路（西二环-仙岗村委）段
资金来源 财政资金 资金来源构成 财政资金:800.00000万元
招标范围及规模

桂丹西路（西二环-仙岗村委）段交通疏导工程项目主要内容为对养生路、阳明路、赤坎村口及沿线路段进行改造提升，路线全长约1.02km，其中养生路口改造为十字交叉口并拓宽进出口道及增设路中电动护栏以满足未来交通需求，阳明路和赤坎村口则主要是增设路中电动护栏。

招标内容

本次招标内容为桂丹西路（西二环-仙岗村委）段交通疏导工程，本工程主要内容包括道路工程，排水工程，交通工程，路灯工程，信号灯及监控工程等，具体详见本项目施工图纸和工程量清单。

工期（交货期）
（单位：日历天）		 100
招标控制价（最高投标限价）(单位：元) 6315881.90
是否接受联合体投标 否
投标资格能力要求
（包括但不限于资质人员、业绩等要求）		 1 法人资格
投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。
2 对投标人企业的资质要求
2.1 投标人须具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包三级或以上资质。
2.2 本工程不接受联合体投标。
3 投标人须持有有效的《安全生产许可证》。
4 投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。
5 参加城市道路工程投标的投标人，应成功申请进入城市道路诚信系统，即已获得城市道路诚信编号，且对应行业的诚信档案处于有效范围。
5.1 城市道路诚信档案处于有效范围，是指城市道路诚信等级为C级或以上且状态显示为“正常”（资质类别为“施工类企业”，以资格审查当天的查询结果为准）。
5.2 广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。
6 对投标人拟派项目负责人的要求
6.1 对拟派项目负责人的资格要求：1名，具备注册于投标人本单位的市政公用工程专业二级（或以上级）建造师注册证书，并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。
注：（1）一级建造师可登录国家政务服务平台、住房和城乡建设部政务服务门户查看和下载电子证书，查看和下载电子证书时，本人应确认该证书的使用时限。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。一级注册建造师打印电子证书后应在个人签名处手写签名，手写签名应与签名图像笔迹一致，如未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
（2）在广东省内注册的二级建造师可提供登录“广东省建设执业资格注册管理信息系统”个人版直接打印电子注册证书，二级执业师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
6.2 拟派项目负责人必须在佛山市城市道路建设与养护行业诚信管理平台登记的人员中选取，并且拟派项目负责人必须在资格审查当日未被锁定。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。
6.3 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。
6.4 需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的扫描件为准。
6.5 投标人应慎重考虑选派一名工程项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如拟派项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标工程项目的投标项目负责人。如本招标项目为后确定该企业为中标人的，招标人将取消其中标资格。
7 专职安全人员1名，均须具有《安全生产考核合格证（C证）》或《安全生产考核合格证（C3）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件），且在佛山市城市道路建设与养护行业诚信管理平台登记的人员中选取。需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的扫描件为准。省外进粤企业，拟派专职安全人员须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。
8 对投标人企业的信誉要求
8.1 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。
8.2 目前没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）
8.3 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）
8.4 根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本招标项目投标。
8.5 根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。
8.6 根据《佛山市政务服务数据管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数〔2022〕14号）规定，因在工程建设领域安全生产工作中存在瞒报、谎报、迟报生产安全事故、拒不缴纳罚款、拒不执行政府部门指令等行为，或在投标过程中不按招标文件要求如实汇报生产安全事故情况，或在广东辖区内发生较大及以上建筑施工安全事故的企业，或在佛山辖区内发生死亡2人及以下一般事故的企业，或频发事故的企业等情况，被应急管理部门、行业行政主管部门依法实施行政处罚（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴），并限制其一定时限内参与我市工程建设项目投标的潜在投标人，限制投标期内不得参加投标。
9 对项目负责人完成过的类似施工业绩要求：投标人拟派项目负责人在近三年内（自本工程招标公告发出之日起往前顺推，以竣工验收资料载明的时间为准）作为项目负责人完成过单项合同金额为400万元（或以上）的市政工程类施工业绩。相关证明材料须包括中标通知书（中标通知书必须是当地集中交易机构或招标投标管理部门核发或备案的方为有效）、项目评标公示（公告）[或中标公示（公告）]查询结果网页截图及查询网址、合同协议书关键页、有效的竣工验收证明材料的原件扫描件或复印件，如前述不能清晰反映相关特征和必要信息的，须提供该项工程业绩业主证明并附有业主方联系电话，否则不予认可。





是否采用电子
招标投标方式		 是 获取资格预审/招标文件的方式 下载资格预审/招标文件的网络地址

佛山市公共资源交易信息化综合平台 （https://jy.ggzy.foshan.gov.cn/TPBidder/login.aspx?）
获取纸质资格预审/招标文件的方式 凡有意参加投标者，可于2024年6月24日至投标截止时间前登录佛山市公共资源交易信息化综合平台下载招标文件、图纸等资料。具体操作方法请浏览“全国公共资源交易平台（广东省·佛山市）”网站“服务指南”中的工程建设栏目。
获取资格预审/招标文件开始时间 2024年06月24日 获取资格预审/招标文件截止时间 2024年07月15日 09时30分

递交资格预审/投标文件截止时间

2024年07月15日

09时30分

资格预审/投标文件递交方式

 投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过佛山市公共资源交易信息化综合平台成功上传，开标地点：佛山市公共资源交易中心南海分中心不见面开标室206-3 （地址：佛山市南海区桂城街道夏南路58号方舟一号建筑产业中心大楼2层）

开标时间

2024年07月15日

09时30分

 开标地点 佛山市公共资源交易中心南海分中心不见面开标室206-3 （地址：佛山市南海区桂城街道夏南路58号方舟一号建筑产业中心大楼2层）
发布公告媒介 广东省公共资源交易平台（佛山市）;广东省招标投标监管网;
招标人
（异议受理单位）		 佛山市南海区丹灶镇城建和水务办公室 联系地址 佛山市南海区丹灶镇
招标人（异议受理单位）联系人 杨小姐 联系电话 0757-85430016
招标代理机构 广东宏正工程咨询有限公司 联系地址 佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层
招标代理联系人 余春龙 联系电话 86319790
招标监督机构
（投诉接收部门）		 佛山市南海区政务服务和数据管理局 联系电话 0757-81253005

其他依法应当载明的内容

 1、工程编号：GC2024(NH)WZ0078
2、承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干。
3、工期：100日历天，实际开工日期以三方签订施工合同并以监理人签发的开工令为准，工程须在施工合同规定工期完工并通过自检及监理验收（工期不因假期、雨季等因素而延长）。若因用地问题造成工期延误的，经发包人、工程管理人书面确认后，工期相应后延。
4、本招标工程共分1个标段，各标段招标内容、规模：本次招标内容为桂丹西路（西二环-仙岗村委）段交通疏导工程，本工程主要内容包括道路工程，排水工程，交通工程，路灯工程，信号灯及监控工程等，具体详见本项目施工图纸和工程量清单。
5、工程质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格验收质量等级标准。
6、投标保证金：本工程要求投标人提交12.60万元的投标保证金。投标人可自行选择采用现金或投标担保的形式提交投标保证金。
7、本次招标公告同时在广东省招标投标监管网以及广东省公共资源交易平台(佛山市)发布。公告内容和时间不一致时，以广东省公共资源交易平台(佛山市)发布的为准。
8、递交投标文件的投标人少于3个的，招标单位应当依法重新招标。
9、参与投标的法定代表人或委托代理人须具有交易员资格。
10、本次招标采用的评定标办法是综合评估法。
11、本项目公告性质：正常，采用电子招标投标方式。
12、招标投标行业监督行政部门：佛山市南海区交通运输局；联系地址：广东省佛山市南海区南新二路63～65号；联系电话：0757-86327580。

最新工程项目招标
托克托县奶牛养殖项目（二期）奶厅建设工程项目施工 呼和浩特市托克托县邮件处理共配中心建设项目 黄鄂黄快速通道鄂州段电力、电信施工迁改工程（EPC） 广东交通实业投资有限公司所属路段助农兴业服务区提质升级改造工程第一标段-广东交通实业投资有限公司所属路段助农兴业服务区提质升级改造工程施工招标公告 广州发展广爱兴汽车零部件有限公司屋顶分布式光伏项目EPC总承包-广州广爱兴汽车零部件有限公司分布式光伏发电项目_广州发展广爱兴汽车零部件有限公司屋顶分布式光伏项目EPC总承包 海幢街疾病预防控制中心业务用房消防改造工程施工总承包-海幢街疾病预防控制中心业务用房消防改造工程_海幢街疾病预防控制中心业务用房消防改造工程施工总承包 从化区城郊街横江大道嘉禾制药厂段污水管网建设工程施工总承包-从化区城郊街横江大道嘉禾制药厂段污水管网建设工程施工总承包 广州港出海航道南段维护工程（2024年-2026年6月）第一阶段施工项目-广州港出海航道南段维护工程（2024年-2026年6月）第一阶段施工项目招标公告 广州一建南东荟勘察设计-广州一建南东荟_广州一建南东荟勘察设计 嘉祥县洙水河治理工程-疏港路施工标招标公告 保定市顺平县森林草原防火通道灾后恢复项目（变更）设计施工总承包招标公告 怀安县电商产业基地项目施工-1标段招标公告 【邯郸市永年区排水防涝设施建设城区北部雨水管网工程-管网内衬修复】招标公告 白云区广龙路西侧保障性住房项目工程设计-白云区广龙路西侧保障性住房项目_白云区广龙路西侧保障性住房项目工程设计招标公告 环城北净水厂紫外消毒装置采购-环城北净水厂紫外消毒装置采购招标公告 广州港出海航道南段维护工程（2024年-2026年6月）第一阶段施工监理项目-广州港出海航道南段维护工程（2024年-2026年6月）第一阶段施工监理项目招标公告 云浮水源山抽水蓄能电站周边房屋鉴定及受损情况对比服务（第三次）招标公告 白云二线下穿机场路隧道工程第三方监测-白云二线下穿机场路隧道工程_白云二线下穿机场路隧道工程第三方监测 白云区景泰涌流域排水单元配套公共管网工程、景泰涌流域排水单元达标创建项目施工总承包-白云区景泰涌流域排水单元配套公共管网工程、景泰涌流域排水单元达标创建项目施工总承包 太和镇和龙村市级美丽乡村建设项目施工总承包-太和镇和龙村市级美丽乡村建设项目_太和镇和龙村市级美丽乡村建设项目施工总承包招标公告
最新工程项目中标
莒县农村公路路网提升工程（下疃至大长远K2+280-K2+846段）（施工）中标结果公告 萧政储出（2018）29号地块商业商务项目-装修工程（标段1） 石嘴山市公路管理段2024年第二批农村公路质量及安全提升工程一标段中标结果公示 尼勒克县尼勒克镇萨热买里村、加勒克孜铁勒克村生活污水处理项目（EPC）一标段 第三师50团夏河名苑小区建设项目（工程施工）中标结果公告 灵台县邵寨中心幼儿园（异地扶贫搬迁安置点）园舍建设项目室外附属工程（施工）中标公示 G1310262400872001推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄左各庄村项目-红色文化展馆装修布展工程中标结果公告 济南市章丘区城乡供水水质提升项目（一批次）-官庄施工10标、施工11标、施工12标、施工13标、施工14标、施工15标、施工16标、监理3标中标结果公示 榆次区使赵村城中村改造安置区项目（榆次城建●使赵村）前期物业服务二次招标中标结果公示 济南市章丘区城乡供水水质提升项目（一批次）-官庄施工10标、施工11标、施工12标、施工13标、施工14标、施工15标、施工16标、监理3标中标结果公示中标公示 章丘区城市自来水水质提升技改工程中标结果公示中标公示 济南市章丘区城乡供水水质提升项目（一批次）-官庄施工5标、施工6标、施工7标、施工8标、施工9标、监理2标中标结果公示中标公示 济南市章丘区城乡供水水质提升项目（一批次）-官庄施工5标、施工6标、施工7标、施工8标、施工9标、监理2标中标结果公示中标公示 尼勒克县尼勒克镇萨热买里村、加勒克孜铁勒克村生活污水处理项目（EPC）二标段 第十师186团城镇基础设施供热管网改造项目中标结果公告 2024年第七师改造10千伏及以下配网农村电网巩固提升工程六标段（设备材料采购单相表）中标结果公告 宁波高新区木槿智造产业园（施工） 四川省汶川中学改建项目第1标段 石嘴山市惠农区水城民生片区城市地下管线更新改造项目二标段中标结果公告 2024年第七师改造10千伏及以下配网农村电网巩固提升工程八标段（设备材料采购导线）中标结果公告