佛北战新产业园大塘新材料产业园污水处理厂施工

发布时间： 2024-02-29

 查看原文

摘要信息

招标单位	佛山市三水区淼控环境水务有限公司	地区	广东
发布时间	2024-02-29	项目编号	2309-440607-04-01-786770
投标截止时间	2024-03-22	开标时间	2024-03-22
项目分类	招标	行业分类	市政，房建，水利
相关产品	新建调节池、事故池、水解酸化池、除镍系统、除氟高密池、生物池及污泥泵房、二沉池及、污泥泵房、综合高密池及、臭氧接触池、生物滤池、活性炭接触反应塔、污泥浓缩池、污泥储池及脱水机房、臭氧发生器间、风机房及变配电室、除臭装置、加药间、进水出水检测间、综合楼、危废暂存间、机修间等建构筑物、新建尾水排放管道

联系方式

共 2 条收起  

陈铭 0757-87787863

黄穗宏 020-83544566

正文内容

Report

广东省工程建设项目招标公告
投资项目代码	2309-440607-04-01-786770
投资项目名称	佛北战新产业园大塘新材料产业园污水处理厂施工
招标项目名称	佛北战新产业园大塘新材料产业园污水处理厂施工
标段（包）名称	佛北战新产业园大塘新材料产业园污水处理厂施工		公告性质	正常
资格审查方式	资格后审
招标项目实施（交货）地点	佛北战新产业园大塘新材料产业园污水处理厂内（佛山市三水区大塘镇永丰村委会“王字号塘”（土名）地块二（广东佛山三水工业园区））
资金来源	国有资金	资金来源构成	国有资金:35000.00000万元
招标范围及规模	远期总规模4.0万m3/d，总用地面积：79918.73平米，合119.878亩，分多期建设。一期规模为1.6万m3/d，一期建设用地面积：46330.32平米，合69.495亩，远期预留用地面积：33588.41平米，合50.383亩。一期总建筑面积：8263.76平米。本次公开招标为污水处理厂一期的工程施工。
招标内容	本项目为佛北战新产业园大塘新材料产业园污水处理厂施工，设计规模1.6万m3/d，招标内容包括：新建调节池、事故池、水解酸化池、除镍系统、除氟高密池、生物池及污泥泵房、二沉池及污泥泵房、综合高密池及污泥泵房、臭氧接触池、生物滤池、活性炭接触反应塔、污泥浓缩池、污泥储池及脱水机房、臭氧发生器间、风机房及变配电室、除臭装置、加药间、进水出水检测间、综合楼、危废暂存间、机修间等建构筑物、新建尾水排放管道等。具体内容以施工图纸和工程量清单为准。
工期（交货期）（单位：日历天）	341
招标控制价（最高投标限价）(单位：元)	273893129.24
是否接受联合体投标	是
投标资格能力要求（包括但不限于资质人员、业绩等要求）	投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下： 4.1 法人资格投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。（如联合体投标，联合体各方均需满足） 4.2 对投标人企业的资质要求（如联合体投标，联合体各方均需满足） 4.2.1 投标人须具有承接本工程所需的建设行政主管部门核发的有效的市政公用工程施工总承包三级或以上资质。 4.2.2 本工程接受联合体投标。联合体单位数量不得超过2个。联合体投标人除应符合投标人应当具备的资格条件外，还应遵守以下规定： 4.2.2.1投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均有法律约束力。 4.2.2.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，在该协议书中必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标、委派项目负责人和合同实施阶段的主办、协调工作，并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人（或其委托代理人）签字确认。 4.2.2.3联合体资质按联合体协议约定的专业分工确定，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级（资格审查条件）。 4.2.2.4联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体在同一标段中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。 4.2.2.5联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约保证、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。 4.2.2.6除非另有规定和说明，本招标文件（含招标公告）中的“投标人”一词亦指联合体各方。 4.3 投标人须持有有效的《安全生产许可证》。（如联合体投标，联合体各方均需满足） 4.4 投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。（如联合体投标，联合体各方均需满足） 4.5 参加市政供排水工程投标的投标人，应在佛山市公共资源交易信息化综合平台办理登记备案并获得对应行业的市政供排水行业诚信档案（企业类型：供排水_施工类企业）。（已在佛山市水利局工程建设领域项目信息公开共享专栏备案的投标人自行登录“佛山市公共资源交易信息化综合平台”截图提供投标人信用分值及状态）（如联合体投标，联合体各方均需满足） 4.5.1市政供排水行业诚信档案处于有效范围，是指佛山市水务工程建设领域项目信息公开共享专栏企业状态和市政供排水建设市场主体诚信状态显示为“允许投标”（以资格审查当天的查询结果为准）。（如联合体投标，联合体各方均需满足） 4.5.2凡是参与佛山市市政供排水工程建设项目招标投标活动的市场主体均应按照《佛山市水利局佛山市发展和改革局佛山市政务服务数据管理局关于印发《佛山市市政供排水建设市场信用管理办法》的通知》要求在佛山市公共资源交易信息化综合平台、佛山市水利工程建设管理系统办理信用信息登记备案。（如联合体投标，联合体各方均需满足） 4.5.3凡在佛山市公共资源交易信息化综合平台、佛山市水利局工程建设领域项目信息公开共享专栏网站公布禁止参加市内或省内市政供排水工程建设投标期限内的单位（企业）不得参加佛山市市政供排水工程的投标。 4.5.4广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。（如联合体投标，联合体中省外单位须提供） 4.6 对投标人拟派项目负责人的要求（如联合体投标，则由联合体牵头人提供） 4.6.1 对拟派项目负责人的资格要求：须具备注册于投标人本单位的市政公用工程专业一级建造师注册证书（一级建造师须按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》要求提供一级建造师注册证书电子证照，否则招标人不予认可），并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。 4.6.2 拟派项目负责人必须在佛山市水利工程建设管理系统（供排水信用信息平台）登记的人员中选取，并且拟派项目负责人在佛山市供排水信用信息平台必须在资格审查当日未被锁定。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。 4.6.3 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。 4.6.4 需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推 6 个月，即 2023 年 08 月至 2024 年 01 月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的扫描件为准。 4.6.5 投标人应慎重考虑选派一名工程项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如拟派项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标工程项目的投标项目负责人。如本招标项目为后确定该企业为中标人的，招标人将取消其中标资格。注：（1）投标人（或其分支机构）如因所在地区社保查询的不同规定，只能打印至查询打印日的上上月，不能提供规定社保区间的社保证明的，投标人如提供了当地政府部门的社保管理相应文件，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推。否则，不予认可。（2）如投标人（或其分支机构）能提供相关的证明文件证明符合国家减免政策的要求的可根据政策的要求无需提供减免月份的社保。否则，必须按上述规定要求提供社保证明。 4.7 专职安全人员至少3名（如联合体投标，可由联合体任一方提供），须具有《安全生产考核合格证（C证或土建类C2证或综合类C3证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件），且在佛山市水利工程建设管理系统（供排水信用信息平台）登记的人员中选取。需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推 6 个月，即 2023 年 08 月至 2024 年 01 月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的扫描件为准。省外进粤企业，拟派专职安全人员须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。注：（1）拟投入到本项目的项目负责人、技术负责人（如有）和专职安全人员不得相互兼任。（2）投标人提供的项目负责人、技术负责人（如有）和专职安全人员在资格审查当天佛山市水利局工程建设领域信息公开共享专栏查询不到的，则该人员不予认可。 4.8 对投标人企业的信誉要求（如联合体投标，联合体各方均应满足） 4.8.1 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（此处所指的“冻结”，是指被“冻结”的财产影响到投标人或潜在投标人的履约能力。其中财产被全部冻结的，应当不具备投标资格；财产被部分冻结，但投标人可证明财产被冻结不影响其对本项目履约能力的，具备投标资格） 4.8.2 目前没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴） 4.8.3 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准） 4.8.4 根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本招标项目投标。 4.8.5 根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。 4.8.6 根据《佛山市政务服务数据管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数〔2022〕14号）规定，因在工程建设领域安全生产工作中存在瞒报、谎报、迟报生产安全事故、拒不缴纳罚款、拒不执行政府部门指令等行为，或在投标过程中不按招标文件要求如实汇报生产安全事故情况，或在广东辖区内发生较大及以上建筑施工安全事故的企业，或在佛山辖区内发生死亡2人及以下一般事故的企业，或频发事故的企业等情况，被应急管理部门、行业行政主管部门依法实施行政处罚（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴），并限制其一定时限内参与我市工程建设项目投标的潜在投标人，限制投标期内不得参加投标。 4.9 对投标人企业承接过的类似工程业绩要求（如联合体投标，则由联合体牵头人提供）：投标人近3年（自本项目招标公告发布之日起往前顺推，以有效的竣工验收文件载明的时间为准）完成过至少1项单项合同建设规模日处理污水量≥12800m3/d的工程施工业绩。注：（1）业绩须提供中标通知书、施工合同关键页和竣工验收文件，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。（如投标人提供的为PPP、EPC等其他形式施工总承包的业绩，则按招标文件要求提供的证明材料足以证明施工部分的建设规模能满足上述指标的予以认可；业绩证明中投标人是以联合体牵头人（或成员）承担工程施工并满足业绩建设规模要求的，其业绩也予以认可。）（2）投标人所提供业绩相关证明材料以佛山市公共资源交易信息化综合平台投标人主体信息库中的资料为准，否则不予认定。
是否采用电子招标投标方式	是	获取资格预审/招标文件的方式	下载资格预审/招标文件的网络地址	佛山市三水区公共资源信息化综合平台（https://jy.ggzy.foshan.gov.cn/TPBidder/login.aspx?）
			获取纸质资格预审/招标文件的方式	1.凡有意参加投标者，可于 2024 年 02 月 28 日至投标截止时间前登录佛山市公共资源交易信息化综合平台下载招标文件、图纸等资料。具体操作方法请浏览“广东省公共资源交易平台（佛山市）”网站“交易指南”中的工程交易栏目。网址：https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440600/fwzn，业务咨询电话：0757-83990765、0757-83991581。 2.招标文件一经在广东省公共资源交易平台（佛山市）发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应及时下载电子版招标文件及图纸（供下载的招标文件有PDF和WORD版本时，若有不一致，以招标人盖章的PDF版本招标文件为准）。否则所造成的一切后果由投标人自负。
获取资格预审/招标文件开始时间	2024年02月29日	获取资格预审/招标文件截止时间	2024年03月22日 10时00分
递交资格预审/投标文件截止时间	2024年03月22日 10时00分	资格预审/投标文件递交方式	投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过佛山市公共资源交易信息化综合平台成功上传。
开标时间	2024年03月22日 10时00分	开标地点	佛山市公共资源交易中心三水分中心指定开标室（地址：佛山市三水区西南街道同福路10号区行政服务中心大院2号楼），具体开标室详见交易综合平台“日程安排查询”）
发布公告媒介	广东省公共资源交易平台（佛山市）;广东省招标投标监管网;
招标人（异议受理单位）	佛山市三水区淼控环境水务有限公司	联系地址	广东省佛山市三水区西南街道环城路71号202之四（仅作为办公场所使用，住所申报）
招标人（异议受理单位）联系人	陈铭	联系电话	0757-87787863
招标代理机构	广东省机电设备招标有限公司	联系地址	广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼
招标代理联系人	黄穗宏	联系电话	020-83544566
招标监督机构（投诉接收部门）	佛山市三水区政务服务数据管理局	联系电话	0757-87732610
其他依法应当载明的内容	1.交易编号：GC2024(SS)WZ0021 2.1 建设地点：佛北战新产业园大塘新材料产业园污水处理厂内（佛山市三水区大塘镇永丰村委会“王字号塘”（土名）地块二（广东佛山三水工业园区）） 2.2 项目建设规模：远期总规模4.0万m3/d，总用地面积：79918.73平米，合119.878亩，分多期建设。一期规模为1.6万m3/d，一期建设用地面积：46330.32平米，合69.495亩，远期预留用地面积：33588.41平米，合50.383亩。一期总建筑面积：8263.76平米。本次公开招标为污水处理厂一期的工程施工。 2.3 计划工期：工期总日历天数： 341日历天，其中包含项目建设期251天，项目调试试运行期90天。具体开工日期以监理单位审批的开工令记载的日期为准。因承包人的原因导致工期延期的（遇不可抗力因素除外)，则承包人需按延误工期条款支付招标人相关违约金。总工期除不可抗力规定的天气、发包人和建设管理单位通知外，不因天气、假期（含春节)及办理建设工程各方面所需手续等因素而延后。项目建设期：从开工日期算起251日历天，完成项目主体工程施工及设备安装，完成单机试车及联动试车，达到调试试运行的条件。项目调试试运行期：从满足调试试运行条件日期开始算起90日历天，完成整体项目的调试及运行，且连续稳定达标天数不少于30天。若项目建设期结束后由于外界因素（如来水量不足等）原因导致无法进行调试试运行的，调试试运行期延后至满足调试条件的日期，延后期间厂区的设备、构筑物及所有设施的管理均由承包方负责。 2.4 本招标工程共分 1 个标段，各标段招标内容、规模：本项目为佛北战新产业园大塘新材料产业园污水处理厂施工，设计规模1.6万m3/d，招标内容包括：新建调节池、事故池、水解酸化池、除镍系统、除氟高密池、生物池及污泥泵房、二沉池及污泥泵房、综合高密池及污泥泵房、臭氧接触池、生物滤池、活性炭接触反应塔、污泥浓缩池、污泥储池及脱水机房、臭氧发生器间、风机房及变配电室、除臭装置、加药间、进水出水检测间、综合楼、危废暂存间、机修间等建构筑物、新建尾水排放管道等。具体内容以施工图纸和工程量清单为准。 2.5 招标控制价（最高投标限价)：本项目预算价为288506514.56元，招标控制价（最高投标限价）为273953672.09元，已包含绿色施工安全防护措施费10866723.87元，暂列金为5517982.44元。 2.6 承包方式：包工、包料、包工期、包质量安全与文明施工、包工程保险、包检测、包竣工验收、包风险因素、包质量保修等，中标人应按照图纸、工程量清单、施工合同和有关技术规范要求完成施工；综合单价包干。 2.7 工程质量要求：工程质量符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上标准，并通过试运行的。若未能达到该标准，则不予以工程验收，并应对存在的质量缺陷问题及时进行修整。 2.8 安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，承诺达到合格或以上标准。 3.本工程要求投标人提交 50 万元的投标保证金。投标人可自行选择采用现金或投标担保的形式提交投标保证金。 4.递交投标文件的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。 5.参与投标的法定代表人或授权代理人须具有交易员资格。 6.本次招标采用的评定标办法是评定分离法。

 